1. Általános rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a GardenR (továbbiakban: Szolgáltató) és a megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között létrejövő szerződéses jogviszony feltételeit tartalmazza.
A Megrendelő az ajánlat elfogadásával vagy az ajánlatkérő űrlap elküldésével elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit. Az ÁSZF-et a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.
2. A szerződés tárgya és megkötése
A Szolgáltató kertépítési, öntözőrendszer-telepítési, füvesítési, kertdiagnosztikai és egyéb kertészeti munkák elvégzésére vállal kötelezettséget.
A szerződés a Megrendelő által jóváhagyott írásbeli árajánlat aláírásával, vagy – kisebb munkák esetén – a felek közötti írásbeli (e-mailes) megállapodással jön létre. Az ajánlatkérő űrlap elküldése nem minősül megrendelésnek, csupán érdeklődésnek.
3. Árak és fizetési feltételek
- Az árajánlat tartalmazza az anyag- és munkadíjat, kivéve ha az ajánlatban egyébként rögzítve van.
- Az árajánlat 30 napig érvényes a kiállítás napjától számítva.
- A fizetés ütemezése az alábbiak szerint történik (ha az ajánlatban másképpen nem szerepel):
- Előleg: a vállalási ár 30–50%-a a szerződéskötéskor
- Végszámla: a fennmaradó összeg a munkák befejezésekor, átadás-átvételkor
- Fizetési módok: banki átutalás, készpénz. A számlát az átadást követő 8 napon belül kell kiegyenlíteni.
- Késedelmes fizetés esetén a Ptk. szerinti késedelmi kamat kerül felszámításra.
4. Teljesítési határidők
A teljesítési határidőt az írásbeli ajánlatban rögzítjük. A Szolgáltató vállalja a határidő betartását az alábbi kivételek figyelembevételével:
- Vis maior esemény (rendkívüli időjárás, természeti katasztrófa, járvány stb.)
- A Megrendelő késedelme (pl. előleg nem érkezik meg, a helyszínhez való hozzáférés akadályoztatott)
- Alvállalkozói vagy anyagbeszállítási késedelem, amely a Szolgáltatónak fel nem róható
Határidő-módosítás esetén a Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.
5. Helyszíni felmérés és kertdiagnosztika
Az ingyenes helyszíni felmérés (ajánlatkérés céljából) kötelezettséget nem keletkeztet egyik félre sem.
A kertdiagnosztika fizetős, önálló szolgáltatás. Díja az érvényes árlistában szerepel. Ha a Megrendelő a diagnosztikát követően a GardenR-rel kivitelezteti a munkákat, a diagnosztika díját a Szolgáltató a végső ajánlat összegébe beleszámítja.
6. Garancia és jótállás
- A kivitelezési munkákra a Szolgáltató 12 hónap garanciát vállal az átadás-átvétel napjától számítva, a Ptk. és vonatkozó jogszabályok szerint.
- Az öntözőrendszer mechanikus alkatrészeire a gyártói garancia az irányadó (általában 24 hónap).
- A garancia nem terjed ki a rendeltetésellenes használatból, a Megrendelő általi nem megfelelő karbantartásból vagy elemi kárból eredő hibákra.
- Élő növények esetén a garancia feltétele a Szolgáltató által előírt gondozási útmutató betartása.
7. A Megrendelő kötelezettségei
- Biztosítja a helyszínhez való hozzáférést a megbeszélt időpontban.
- A szomszédos ingatlanokra vonatkozó szükséges engedélyeket saját hatáskörben beszerzi.
- A munkavégzés ideje alatt a telken tartózkodó személyek és állatok biztonságáról gondoskodik.
- Az előleg és a végszámla határidőre történő kifizetéséről gondoskodik.
8. Felelősség korlátozása
A Szolgáltató felelőssége a szerződéses értékre korlátozódik. A Szolgáltató nem felel a közvetett vagy következményes károkért (pl. elmaradt haszon), kivéve szándékos károkozás esetén.
A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek a Megrendelő által szolgáltatott helytelen vagy hiányos információkból erednek.
9. Szerződés felmondása, visszalépés
- A Megrendelő a munkák megkezdése előtt írásban elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben az előleg visszajár, csökkentve a már felmerült tervezési és szervezési költségekkel.
- Ha a munkák már megkezdődtek, az elállás esetén a Megrendelő köteles a teljesített munkarész ellenértékét megtéríteni.
- A Szolgáltató rendkívüli felmondási joggal élhet, ha a Megrendelő a fizetési kötelezettségét ismételten megszegi vagy a munkavégzést lehetetlenné teszi.
10. Jogviták rendezése
A felek törekednek vitáikat tárgyalásos úton rendezni. Ha ez nem vezet eredményre, a felek alávetik magukat a Pest Vármegyei Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó.
11. Egyéb rendelkezések
Ha jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Az ÁSZF-et a Szolgáltató egyoldalúan módosíthatja; a módosítás hatálybalépéséről a weboldalon tájékoztat.
